Документ не применяется. Подробнее см. Справку
Приказ Росморречфлота от 16.06.2014 N 43 "Об утверждении типовых форм государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения для государственных нужд Российской Федерации"
- Приказ
- Приложение N 1. Типовая форма Государственного контракта на выполнение научно-исследовательских работ гражданского назначения для государственных нужд Российской Федерации
- I. Предмет Контракта
- II. Условия Контракта
- III. Цена Контракта. Условия и порядок расчетов
- IV. Сроки выполнения НИР
- V. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
- VI. Права и обязанности Исполнителя
- VII. Права и обязанности Государственного заказчика
- VIII. Ответственность Сторон
- IX. Исключительные права на результаты НИР
- X. Условия конфиденциальности
- XI. Дополнительные условия Контракта
- XII. Обстоятельства непреодолимой силы
- XIII. Обеспечение исполнения контракта
- XIV. Рассмотрение и разрешение споров
- XV. Срок действия Контракта
- XVI. Расторжение Контракта
- XVII. Заключительные положения
- XVIII. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
- Приложение N 1. Техническое задание на выполнение НИР
- Приложение N 2. Календарный план выполнения НИР
- Приложение N 3. Акт сдачи-приемки выполненных работ
- Приложение N 4. Сведения о результатах научно-технической деятельности, способных к правовой охране
- Приложение N 2. Типовая форма Государственного контракта на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения для государственных нужд Российской Федерации
- I. Предмет Контракта
- II. Условия Контракта
- III. Цена Контракта. Условия и порядок расчетов
- IV. Сроки выполнения Работы
- V. Порядок сдачи-приемки выполненной Работы
- VI. Права и обязанности Исполнителя
- VII. Права и обязанности Государственного заказчика
- VIII. Ответственность сторон
- IX. Исключительные права на результаты Работы
- X. Условия конфиденциальности
- XI. Дополнительные условия Контракта
- XII. Обстоятельства непреодолимой силы
- XIII. Обеспечение исполнения Контракта
- XIV. Рассмотрение и разрешение споров
- XV. Срок действия Контракта
- XVI. Расторжение Контракта
- XVII. Заключительные положения
- XVIII. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
- Приложение N 1. Техническое задание на выполнение работ
- Приложение N 2. Календарный план выполнения работы
- Приложение N 3. Акт сдачи-приемки выполненных работ
- Приложение N 4. Сведения о результатах научно-технической деятельности, способных к правовой охране
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей