Приложение N 4.1. Образец договора подряда на строительство (восстановление) жилья собственными силами
к Порядку использования средств
безвозмездных субсидий,
предоставляемых гражданам,
лишившимся жилья или части его
в результате паводка, произошедшего
в июне 2002 года на территории
Чеченской Республики
НА СТРОИТЕЛЬСТВО (ВОССТАНОВЛЕНИЕ)
ЖИЛЬЯ СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ <*>
Данный договор содержит основные положения по урегулированию
отношений сторон. При заключении договоров допускается и
предполагается внесение обоснованных дополнений и изменений исходя
из конкретных условий при соблюдении положений настоящего Порядка.
г. _________________ "__" _____________ 200_ г.
Гражданин _______________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, данные документа,
удостоверяющего личность владельца Свидетельства)
являющийся владельцем Свидетельства номер _____, от _____________,
(дата выдачи
Свидетельства)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и
__________________________________________________________________
(наименование организации)
в лице __________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица)
действующего на основании ________________, именуемое в дальнейшем
(устава,
положения и т.п.)
"Подрядчик", с другой стороны, и Администрация
__________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)
в лице __________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица)
именуемая в дальнейшем "Администрация", с третьей стороны, вместе
именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем.
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика
работу, указанную в п. 1.2 настоящего договора, и сдать ее
результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы
и оплатить его.
1.2. Подрядчик обязуется произвести работы по строительству
(восстановлению) жилого дома и хозяйственных построек в
соответствии с выданной Администрацией исходно-разрешительной
документацией и проектно-сметной документацией, представленной
Заказчиком.
1.3. Работу Подрядчик выполняет из своих материалов, на своем
оборудовании и своими инструментами.
1.4. Срок выполнения работ с "__" ____________ 200_ г. до "__"
__________ 200_ г. Подрядчик имеет право выполнить работы
досрочно.
1.5. Работа считается выполненной после утверждения в
установленном порядке акта приемки законченного строительством
(восстановленного) объекта приемочной комиссией.
2.1.1. Выполнить работу с надлежащим качеством.
2.1.2. Выполнить работу в срок, указанный в п. 1.4 настоящего
договора.
2.1.3. Согласовать с Заказчиком и Администрацией перечень и
объемы подлежащих выполнению работ, их стоимость и график
выполнения.
2.1.4. Обеспечить выполнение работ в соответствии с
требованиями строительных норм и правил.
2.1.5. Передать результат работы Заказчику.
2.1.6. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика и
Администрации все выявленные недостатки, если в процессе
выполнения работы Подрядчик допустил отступление от условий
договора, ухудшившее качество работы, в течение ______ дней.
2.1.7. Заключить трудовой договор с Заказчиком и (или) с
трудоспособными членами его семьи для участия собственными силами
в строительстве (восстановлении) жилья в порядке и на условиях,
которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации и иными
нормативными актами.
2.1.8. Выплачивать в полном размере причитающуюся Заказчику и
(или) членам его семьи заработную плату в сроки, установленные
Трудовым кодексом Российской Федерации, правилами внутреннего
трудового распорядка Подрядчика, трудовыми договорами.
2.1.9. Возвратить полученные средства субсидии в бюджет и (в
случае оплаты Заказчиком части стоимости строительства
(восстановления) жилья за счет собственных или заемных средств)
ему лично, с учетом штрафных санкций в случае неисполнения своих
обязательств по договору.
2.1.10. Передать Администрации акты приемки этапов выполненных
работ, подписанные Заказчиком и представителем Администрации.
2.2.1. Приостановить строительство (восстановление) жилого
дома в случае неперечисления платежей в соответствии с условиями
настоящего договора до возобновления финансирования.
2.2.2. По согласованию с Заказчиком и Администрацией заключить
договор страхования строительных рисков в пределах средств,
предусмотренных в проектно-сметной документации.
2.3.1. В случае, если стоимость работ по строительству
(восстановлению) жилья превышает размер выделяемой Заказчику
субсидии, Заказчик оплачивает выполненные работы за счет
собственных или заемных средств в порядке, установленном настоящим
договором.
2.3.2. В течение ______ дней после получения от Подрядчика
извещения об окончании этапа работ либо по завершении
строительства (восстановления), а также по истечении срока,
указанного в п. 1.4 настоящего договора, осмотреть и принять
результат работы, а при обнаружении отступлений от договора,
ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе
немедленно заявить об этом Подрядчику и Администрации.
2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работ,
выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
2.4.2. Заказчик и Администрация не вправе запрещать Подрядчику
проведение мероприятий, удешевляющих строительство
(восстановление), если их реализация не ухудшает предусмотренные
проектом технические и эксплуатационные характеристики объекта.
2.5.1. Предоставить Подрядчику в срок до "__" __________ 200_
г. необходимые технические условия и проектно-сметную
документацию для производства строительных (восстановительных)
работ.
2.5.2. Осуществлять контроль за ходом и качеством строительных
(восстановительных) работ, соблюдением сроков строительства
(восстановления), целевым использованием Подрядчиком выделенных
Заказчиком средств.
2.5.3. Оказывать содействие Подрядчику при осуществлении
строительства (восстановления) жилья.
2.5.4. Передать в Министерство финансов Чеченской Республики
Свидетельство и договор подряда. Министерство финансов Чеченской
Республики в течение 5 дней передает территориальному органу
федерального казначейства копии необходимых документов на
перечисление средств Подрядчику, в том числе для авансирования
работ в размере 20%.
3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Стоимость работ, перечень и количество которых
согласованы тремя Сторонами, составляет __________________________
___________________________________________________________ руб. и
(сумма цифрами и прописью)
является неизменной на весь срок действия договора.
В случае, если установленная Сторонами договора стоимость
работ превышает размер субсидии, выделяемой Заказчику, Сторонами
определяется механизм оплаты Заказчиком части стоимости работ с
использованием собственных или заемных средств.
3.2. Оплата Подрядчику цены договора (стоимости работ)
осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет
Подрядчика, указанный в настоящем договоре, согласно графику
выполнения этапов работ, подписанному Подрядчиком, Администрацией
и Заказчиком, с учетом выплаченного ранее аванса (п. 2.5.4), по
мере выполнения этапов работ:
3. внутренние инженерные системы - 10%
5. 5% оставшихся средств - после утверждения в установленном
порядке акта приемки законченного строительством
(восстановленного) объекта приемочной комиссией.
4.1. За нарушение срока выполнения работ, указанного в п. 1.4
настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в
размере __% от суммы договора и пеню из расчета __% от суммы
договора за каждый день просрочки.
4.2. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в
настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами
гражданского законодательства, действующего на территории России.
4.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения
обязательств по настоящему договору и устранения допущенных
нарушений.
5.1. Заказчик передает функции решения спорных вопросов
Администрации.
5.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при
исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться
путем переговоров между Сторонами.
5.3. В случае невозможности разрешения споров путем
переговоров Стороны после реализации предусмотренной
законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий
передают их на рассмотрение в ___________________________________.
(указать наименование
судебного органа)
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору
действительны лишь при условии, что они совершены в письменной
форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую
часть.
6.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах на русском
языке. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой
из Сторон находится один экземпляр настоящего договора.
Адреса и банковские реквизиты Сторон:
Заказчик _____________________________________________________
(адрес и банковские реквизиты)
Подрядчик ____________________________________________________
(адрес и банковские реквизиты)
Администрация ________________________________________________
(адрес и банковские реквизиты)
Подписи Сторон:
Заказчик __________________________
(подпись)
Подрядчик _________________________
(подпись и печать)
Администрация _____________________
(подпись и печать)
--------------------------------
<*> Разработан в соответствии с п. 10 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.07.2002 N 492 и требованиями п. 17 настоящего Порядка.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей