Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
к приказу Министра обороны
Российской Федерации
от 2 декабря 2011 г. N 2300
ИСПОЛНЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ
ОБЪЕКТОВ ОБОРОНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОБЪЕКТАМИ
ВОЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИСПОЛНЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ
ОБЪЕКТОВ ОБОРОНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОБЪЕКТАМИ
ВОЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
- I. Общие положения
- II. Требования к порядку исполнения государственной функции
- III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий)
- IV. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции
- V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц уполномоченного органа, исполняющих государственную функцию
- Приложение N 1. Сведения о местонахождении (адреса) и телефоны отделов государственного архитектурно-строительного надзора
- Приложение N 2. Блок-схема исполнения государственной функции
- Приложение N 3. Извещение о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства (Рекомендуемый образец)
- Приложение N 4. Программа проведения проверок (Образец)
- Приложение N 5. Извещение о сроках завершения работ, подлежащих проверке, при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства (Рекомендуемый образец)
- Приложение N 6. Уведомление о проведении проверки при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства (Образец)
- Приложение N 7. Извещение о возникновении аварийной ситуации при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства (Рекомендуемый образец)
- Приложение N 8. Акт проверки при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства (Образец)
- Приложение N 9. Предписание об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства (Образец)
- Приложение N 10. Извещение об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства (Рекомендуемый образец)
- Приложение N 11. Извещение об окончании строительства, реконструкции объекта капитального строительства (Рекомендуемый образец)
- Приложение N 12. Заключение о соответствии построенного, реконструированного капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации (Образец)
- Приложение N 13. Решение об отказе в выдаче заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации (Образец)
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей